Объявление о закупке №100147205122100267
|
Номер
|
100147205122100267
|
Дата и время размещения закупки
|
23.11.2022 10:33
|
Дата и время окончания подачи предложений
|
24.11.2022 10:33
|
Идентификационный код закупки
|
221623410380662340100100110000000244
|
Информация о заказчике тендера
|
Наименование организации
|
ФКУ "ЦХИСО УМВД РОССИИ ПО РЯЗАНСКОЙ ОБЛАСТИ"
|
ИНН организации
|
6234103806
|
КПП организации
|
623401001
|
ФИО уполномоченного лица заказчика
|
Бакин И. И.
|
Адрес организации
|
Российская Федерация, 390026, Рязанская обл, Рязань г, УЛИЦА 14-Я ЛИНИЯ, 1-А
|
Адрес электронной почты заказчика
|
omto.uvd.ryazan@yandex.ru
|
Номер контактного телефона заказчика
|
+7(491)229-96-08
|
Дополнительная контактная информация
|
|
Условия закупки
|
Наименование закупки (предмет контракта)
|
Поставка деревянной мебели в соответствии со Спецификацией и Техническим заданием
|
Способ закупки
|
Закупочная сессия
|
Тип закупки
|
Закупка до 600 000 руб. (п. 4 ч.1 ст. 93 Закона №44-ФЗ)
|
Этап рассмотрения предложений
|
Да
|
Стартовая цена / максимальная цена, руб
|
186280.00
|
Вид оплаты
|
Оплата по счету
|
Условия оплаты
|
Предоплата
|
Размер предоплаты
|
5 %
|
Планируемая дата заключения контракта
|
30.11.2022
|
Срок действия контракта по
|
31.12.2022
|
Информация о возможности и случаях одностороннего расторжения сделки в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации
|
Расторжение Контракта допускается по соглашению Сторон, по решению суда или в связи с односторонним отказом Стороны Контракта от исполнения Контракта в соответствии с гражданским
законодательством. Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для
одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств, в том числе в случае, если: - Поставщик нарушил сроки поставки товара, и это повлекло потерю интереса Заказчика к
исполнению Контракта; - Поставщик не устранил в установленный Заказчиком срок недостатки поставленного товара, либо эти недостатки существенны и неустранимы.
|
Дополнительные условия
|
|
Бюджет
|
Федеральный бюджет
|
Участником закупочной сессии не может быть лицо, информация о котором включена в Реестр недобросовестных поставщиков ФЗ-44
|
Да
|
Участник закупки должен соответствовать требованиям, установленным ч.1 ст.31 Закона 44-ФЗ
|
Да
|
Максимальный срок поставки (выполнения работ, оказания услуг)
|
5 календарных дней от даты заключения контракта
|
При подаче предложения поставщику (подрядчику, исполнителю) необходимо предоставить документацию по ТРУ
|
Нет
|
Требование к документации по ТРУ
|
|
Закупка российских товаров
|
Нет
|
Форма контракта
|
Электронный контракт по форме ЕАТ с Приложением к контракту по форме Заказчика
|
С возможностью редактирования по итогам закупочной сессии
|
Нет
|
Наименование файла
|
Проект ГК мебель офисная.doc
|
Условия поставки
|
Доставка товаров или выполнение работ (оказание услуг) по месту нахождения заказчика
|
Дополнительная информация по тендеру о доставке
|
График поставки
|
г Рязань, ул Новая, д 51а
|
Доставка, разгрузка товаров осуществляется за счет Поставщика.
|
Товар должен быть поставлен в течение 5 дней с момента подписания Контракта.
|
|
Ответственность сторон
|
№
|
Описание пункта
|
1
|
В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения принятых на себя обязательств стороны несут ответственность в соответствии с требованиями Федерального закона от 05.04.2013
№44-ФЗ, а также постановления Правительства Российской Федерации от 30.08.2017 № 1042.
|
2
|
В случае невыполнения условий Контракта Заказчик не позднее 15 дней с момента неисполнения Поставщиком принятых на себя обязательств направляет претензию (требование, уведомление) о
взыскании задолженности в досудебном порядке.
|
3
|
В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения заказчиком обязательств,
предусмотренных контрактом, Поставщик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней). Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного
контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства. Такая пеня устанавливается контрактом в размере одной трехсотой
действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы. Штрафы начисляются за ненадлежащее исполнение заказчиком
обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных контрактом. Размер штрафа устанавливается контрактом в порядке,
установленном Правительством Российской Федерации.
|
4
|
За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, размер штрафа устанавливается в сумме 1000 рублей.
|
5
|
За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного Контрактом, которое не имеет стоимостного выражения, размер штрафа
устанавливается в сумме 1000 рублей.
|
6
|
За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком, обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных
контрактом, размер штрафа устанавливается в размере 10% цены Контракта.
|
7
|
Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом
срока исполнения обязательства, и устанавливается контрактом в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от
цены контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных контрактом и фактически исполненных Поставщиком, за исключением случаев, если
законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления пени.
|
8
|
Общая сумма начисленных штрафов за неисполнение или ненадлежащее исполнение Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.
|
9
|
Уплата неустойки не освобождает Поставщика от его контрактных обязательств.
|
10
|
Неустойка (штрафы, пени) взыскивается путём выставления Заказчиком счета Поставщику, либо вычитается из причитающегося Поставщику платежа. Поставщик обязан уплатить сумму неустойки
(штрафа, пени) по первому требованию Заказчика.
|
11
|
Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного Контрактом, произошло вследствие
непреодолимой силы или по вине другой стороны.
|
12
|
Размер неустойки не подлежит изменению в арбитражном порядке.
|
13
|
Общая сумма начисленного штрафа за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.
|
|
Спецификация
|
1
|
Наименование товара (работ, услуг)
|
МЕБЕЛЬ. Стол письменный
|
Страна происхождения
|
|
Количество
|
1 (шт.)
|
Цена за ед. руб.
|
21900.00 (Не выше)
|
Стоимость, руб.
|
21900.00
|
2
|
Наименование товара (работ, услуг)
|
ОФИСНАЯ МЕБЕЛЬ. Боковая приставка к письменному столу
|
Страна происхождения
|
|
Количество
|
1 (шт.)
|
Цена за ед. руб.
|
12300.00 (Не выше)
|
Стоимость, руб.
|
12300.00
|
3
|
Наименование товара (работ, услуг)
|
ТУМБЫ ОФИСНЫЕ (КРОМЕ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ). Тумба офисная деревянная
|
Страна происхождения
|
|
Количество
|
1 (ШТ.)
|
Цена за ед. руб.
|
10780.00 (Не выше)
|
Стоимость, руб.
|
10780.00
|
4
|
Наименование товара (работ, услуг)
|
МЕБЕЛЬ. Шкаф для одежды деревянный
|
Страна происхождения
|
|
Количество
|
1 (ШТ.)
|
Цена за ед. руб.
|
22300.00 (Не выше)
|
Стоимость, руб.
|
22300.00
|
5
|
Наименование товара (работ, услуг)
|
ОФИСНЫЕ ШКАФЫ. Шкаф деревянный для документов
|
Страна происхождения
|
|
Количество
|
2 (ШТ.)
|
Цена за ед. руб.
|
28600.00 (Не выше)
|
Стоимость, руб.
|
57200.00
|
6
|
Наименование товара (работ, услуг)
|
ОФИСНАЯ МЕБЕЛЬ. Конференц-приставка для стола руководителя
|
Страна происхождения
|
|
Количество
|
1 (шт.)
|
Цена за ед. руб.
|
14200.00 (Не выше)
|
Стоимость, руб.
|
14200.00
|
7
|
Наименование товара (работ, услуг)
|
ОФИСНЫЕ ШКАФЫ. Шкаф деревянный для документов
|
Страна происхождения
|
|
Количество
|
1 (ШТ.)
|
Цена за ед. руб.
|
26300.00 (Не выше)
|
Стоимость, руб.
|
26300.00
|
8
|
Наименование товара (работ, услуг)
|
ОФИСНАЯ МЕБЕЛЬ. Приставка для стола переговоров
|
Страна происхождения
|
|
Количество
|
1 (шт.)
|
Цена за ед. руб.
|
21300.00 (Не выше)
|
Стоимость, руб.
|
21300.00
|
|
Обязательное указание страны происхождения ТРУ: Нет
|
Проверка минимальной цены
|
Способ определения минимальной цены
|
Ценовое предложение от поставщика (подрядчика, исполнителя)
|
Поставщик (подрядчик, исполнитель), от которого поступило ценовое предложение
|
ООО "АЛЬГАМА" (ИНН: 6234159365, КПП:621501001)
|
|
Статус закупки: Подача предложений
|
Информация предоставлена на: 23.11.2022 11:26
|