Тендеры и конкурсные торги / Рязанская область / Строительство / проектирование / ремонт

24-01-2023

Поставка ламелей вертикальных в соответствии со Спецификацией и Техническим заданием (#68083141)

Хотите победить в тендере? Регион проведения тендера: Рязанская область
Город проведения закупки/тендера: Рязань
Организатор тендера: ФКУ "ЦХИСО УМВД РОССИИ ПО РЯЗАНСКОЙ ОБЛАСТИ"
Поделиться

Открытый тендерПолная информация по тендеру закрыта

Полная информация доступна только для подписчиков портала.
Стать подписчиком »
Объявление о закупке №100147205123100007
Номер 100147205123100007
Дата и время размещения закупки 23.01.2023 10:50
Дата и время окончания подачи предложений 24.01.2023 10:50
Идентификационный код закупки 231623410380662340100100210000000244
Информация о заказчике тендера
Наименование организации ФКУ "ЦХИСО УМВД РОССИИ ПО РЯЗАНСКОЙ ОБЛАСТИ"
ИНН организации 6234103806
КПП организации 623401001
ФИО уполномоченного лица заказчика Кожин А.В.
Адрес организации Российская Федерация, 390026, Рязанская обл, Рязань г, УЛИЦА 14-Я ЛИНИЯ, 1-А
Адрес электронной почты заказчика omto.uvd.ryazan@yandex.ru
Номер контактного телефона заказчика +7(491)229-97-31
Дополнительная контактная информация
Условия закупки
Наименование закупки (предмет контракта) Поставка ламелей вертикальных в соответствии со Спецификацией и Техническим заданием
Способ закупки Закупочная сессия
Тип закупки Закупка до 600 000 руб. (п. 4 ч.1 ст. 93 Закона №44-ФЗ)
Этап рассмотрения предложений Да
Стартовая цена / максимальная цена, руб 1936.00
Вид оплаты Оплата по счету
Условия оплаты Отсроченная оплата
Рабочих дней с даты подписания документа о приемке 10
Планируемая дата заключения контракта 31.01.2023
Срок действия контракта по 31.12.2023
Информация о возможности и случаях одностороннего расторжения сделки в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации Расторжение Контракта допускается по соглашению Сторон, по решению суда или в связи с односторонним отказом Стороны Контракта от исполнения Контракта в соответствии с гражданским законодательством. Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств, в том числе в случае, если: - Поставщик нарушил сроки поставки товара, и это повлекло потерю интереса Заказчика к исполнению Контракта; - Поставщик не устранил в установленный Заказчиком срок недостатки поставленного товара, либо эти недостатки существенны и неустранимы.
Дополнительные условия
Бюджет Федеральный бюджет
Участником закупочной сессии не может быть лицо, информация о котором включена в Реестр недобросовестных поставщиков ФЗ-44 Да
Участник закупки должен соответствовать требованиям, установленным ч.1 ст.31 Закона 44-ФЗ Да
Максимальный срок поставки (выполнения работ, оказания услуг) 3 календарных дня от даты заключения контракта
При подаче предложения поставщику (подрядчику, исполнителю) необходимо предоставить документацию по ТРУ Нет
Требование к документации по ТРУ
Закупка российских товаров Нет
Форма контракта
Электронный контракт по форме ЕАТ с Приложением к контракту по форме Заказчика
С возможностью редактирования по итогам закупочной сессии Да
Наименование файла ГК с ЕП (ламели).doc
Условия поставки
Доставка товаров или выполнение работ (оказание услуг) по месту нахождения заказчика Дополнительная информация по тендеру о доставке График поставки
г Рязань, ул Новая, д 51а Доставка, разгрузка товаров осуществляется за счет Поставщика. Товар должен быть поставлен в течение 3 дней с момента подписания Контракта.
Ответственность сторон
№ Описание пункта
1 В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения принятых на себя обязательств стороны несут ответственность в соответствии с требованиями Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ, а также постановления Правительства Российской Федерации от 30.08.2017 № 1042.
2 В случае невыполнения условий Контракта Заказчик не позднее 15 дней с момента неисполнения Поставщиком принятых на себя обязательств направляет претензию (требование, уведомление) о взыскании задолженности в досудебном порядке.
3 В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, Поставщик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней). Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства. Такая пеня устанавливается контрактом в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы. Штрафы начисляются за ненадлежащее исполнение заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных контрактом. Размер штрафа устанавливается контрактом в порядке, установленном Правительством Российской Федерации.
4 За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, размер штрафа устанавливается в сумме 1000 рублей.
5 За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного Контрактом, которое не имеет стоимостного выражения, размер штрафа устанавливается в сумме 1000 рублей.
6 За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком, обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных контрактом, размер штрафа устанавливается в размере 10% цены Контракта.
7 Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства, и устанавливается контрактом в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных контрактом и фактически исполненных Поставщиком, за исключением случаев, если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления пени.
8 Общая сумма начисленных штрафов за неисполнение или ненадлежащее исполнение Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.
9 Уплата неустойки не освобождает Поставщика от его контрактных обязательств.
10 Неустойка (штрафы, пени) взыскивается путём выставления Заказчиком счета Поставщику, либо вычитается из причитающегося Поставщику платежа. Поставщик обязан уплатить сумму неустойки (штрафа, пени) по первому требованию Заказчика.
11 Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного Контрактом, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.
12 Размер неустойки не подлежит изменению в арбитражном порядке.
13 Общая сумма начисленного штрафа за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.
Спецификация
1 Наименование товара (работ, услуг) ШТОРЫ, ЖАЛЮЗИ. Ламели вертикальные. Тип Ламелей: вертикальные Вид материала Ламелей: ткань Цвет: Лайн Белый.
Страна происхождения
Количество 1.76 (М2.)
Цена за ед. руб. 1100.00 (Не выше)
Стоимость, руб. 1936.00
Обязательное указание страны происхождения ТРУ: Нет
Проверка минимальной цены
Способ определения минимальной цены Ценовое предложение от поставщика (подрядчика, исполнителя)
Поставщик (подрядчик, исполнитель), от которого поступило ценовое предложение ИП Кузнецова Елена Владимировна (ИНН: 623002509341)
 
Статус закупки: Подача предложений
Информация предоставлена на: 23.01.2023 11:27

Приложения

КП ИП Кузнецова Е.В. (ламели).pdf
ГК с ЕП (ламели).doc

Источник тендера:
только для подписчиков »


Источник тендера:
только для подписчиков »

Другие тендеры за этот временной период

Корочка удостоверения мягкая
Закупка мультиметра
Оказание услуг по проведению предрейсового медицинского осмотра водителей транспотных средств (с. Фершампенуаз)
Поставка бетона марки 200 и песка для нужд санатория.
Оказание услуг по техническому обслуживанию приборов учета тепловой энергии Алтайской таможни по адресу: Алтайский край, г. Барнаул, ул. Сизова, 47
Обязательное страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств

Зарегистрируйтесь!

Для начала работы заполните форму:

E-mail Пароль
Комментарий


Зарегистроваться через:

Как использовать информацию по этому тендеру?


  • Мы публикуем всю информацию, которая позволит Вам учавствовать в закупке.
  • Через поиск Вы можете найти все закупки по Вашим словосочетаниям.
  • Для большой эффетивности и удобства рекомендуем Вам подписаться на бесплатную рассылку анонсов по новым тендерам. Вам не надо будет каждый раз заходить в поиск на сайте, чтобы узнать есть ли что-то новое. И Вы сможете оценить эффективность нашего сервиса в полной мере.

    • Ежедневная рассылка по победителям и участникам тендеров и госторгов в формате excelЕжедневная рассылка по победителям и участникам тендеров и госторгов в формате excel!
    Предлагаем воспользоваться новым сервисом портала - получение информации о победителях и участниках проведенных госзакупок. С полной структурированной информацией по каждому участнику, с разбиением на столбцы: в формате excel.