|
Объявление о закупке №100147205121100506
|
|
Номер
|
100147205121100506
|
|
Дата и время размещения закупки
|
24.12.2021 12:28
|
|
Дата и время окончания подачи предложений
|
25.12.2021 12:28
|
|
Идентификационный код закупки
|
211623410380662340100100102694332243
|
|
Информация о заказчике тендера
|
|
Наименование организации
|
ФКУ "ЦХИСО УМВД РОССИИ ПО РЯЗАНСКОЙ ОБЛАСТИ"
|
|
ИНН организации
|
6234103806
|
|
КПП организации
|
623401001
|
|
ФИО уполномоченного лица заказчика
|
Лактюшина Елена Владимировна
|
|
Адрес организации
|
Российская Федерация, 390026, Рязанская обл, Рязань г, УЛИЦА 14-Я ЛИНИЯ, 1-А
|
|
Адрес электронной почты заказчика
|
omto.uvd.ryazan@yandex.ru
|
|
Номер контактного телефона заказчика
|
+7(491)229-96-08
|
|
Дополнительная контактная информация
|
|
|
Условия закупки
|
|
Наименование закупки (предмет контракта)
|
Выполнение работ по капитальному ремонту оконных проемов зданий УМВД России по Рязанской области
|
|
Способ закупки
|
Закупочная сессия
|
|
Тип закупки
|
Закупка до 600 000 руб. (п. 4 ч.1 ст. 93 Закона №44-ФЗ)
|
|
Стартовая цена / максимальная цена, руб
|
141286.80
|
|
Вид оплаты
|
Оплата по счету
|
|
Условия оплаты
|
Отсроченная оплата
|
|
Рабочих дней с момента подписания документа о приемке
|
10
|
|
Планируемая дата заключения контракта
|
27.12.2021
|
|
Информация о возможности и случаях одностороннего расторжения сделки в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации
|
Расторжение государственного контракта допускается по соглашению сторон, по решению суда, в случае одностороннего отказа стороны контракта от исполнения договора в соответствии с
гражданским законодательством РФ. Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации
для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств, в том числе в случае, если: - Подрядчик нарушил сроки выполнения работ и это повлекло потерю интереса Заказчика к
исполнению контракта; - Подрядчик не устранил в установленный Заказчиком срок недостатки выполненных работ, либо эти недостатки существенны и неустранимы.
|
|
Дополнительные условия
|
|
|
Государственный оборонный заказ
|
Нет
|
|
Участником закупочной сессии не может быть лицо, информация о котором включена в Реестр недобросовестных поставщиков ФЗ-44
|
Да
|
|
Максимальный срок поставки (выполнения работ, оказания услуг)
|
30.06.2022
|
|
При подаче предложения поставщику (подрядчику, исполнителю) необходимо предоставить документацию по ТРУ
|
Нет
|
|
Требование к документации по ТРУ
|
|
|
Условия поставки
|
|
Доставка товаров или выполнение работ (оказание услуг) по месту нахождения заказчика
|
Дополнительная информация по тендеру о доставке
|
График поставки
|
|
г Рязань, ул Боголюбова, д 102 стр 3
|
Подрядчик имеет право досрочно закончить выполняемые работы.
|
Начало работ – с момента заключения контракта, с учетом пункта 4.3. настоящего Контракта. Срок завершения всех работ: работы должны быть выполнены в срок по 30.06.2022.
|
|
г Рязань, ул С.Середы, д 40
|
Подрядчик имеет право досрочно закончить выполняемые работы.
|
Начало работ – с момента заключения контракта, с учетом пункта 4.3. настоящего Контракта. Срок завершения всех работ: работы должны быть выполнены в срок по 30.06.2022.
|
|
|
Ответственность сторон
|
|
№
|
Описание пункта
|
|
1
|
В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения принятых на себя обязательств стороны несут ответственность в соответствии с требованиями Федерального закона от 05.04.2013 №
44-ФЗ, а также постановления Правительства Российской Федерации от 30.08.2017 № 1042. В случае невыполнения условий государственного контракта Заказчик не позднее 15 дней с момента
неисполнения Подрядчиком принятых на себя обязательств направляет претензию (требование, уведомление) о взыскании задолженности в досудебном порядке.
|
|
2
|
В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения заказчиком обязательств,
предусмотренных контрактом, Подрядчик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней). Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного
контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства. Такая пеня устанавливается контрактом в размере одной трехсотой
действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы. Штрафы начисляются за ненадлежащее исполнение заказчиком
обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных контрактом. Размер штрафа устанавливается контрактом в порядке,
установленном Правительством Российской Федерации.
|
|
3
|
За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, размер штрафа устанавливается в сумме 1 000 рублей.
|
|
4
|
За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного Контрактом, которое не имеет стоимостного выражения, размер штрафа
устанавливается в сумме 1 000 рублей.
|
|
5
|
За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, размер штрафа устанавливается в виде суммы, определяемой в следующем
порядке: 10 % цены контракта, за исключением случаев, если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления штрафов.
|
|
6
|
Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом
срока исполнения обязательства, и устанавливается контрактом в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от
цены контракта (отдельного этапа исполнения контракта), уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных контрактом (соответствующим отдельным этапом
исполнения контракта) и фактически исполненных Подрядчиком, за исключением случаев, если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления пени.
|
|
7
|
Общая сумма начисленных штрафов за неисполнение или ненадлежащее исполнение Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.
|
|
8
|
Уплата неустойки не освобождает Подрядчика от его контрактных обязательств.
|
|
9
|
Неустойка (штрафы, пени) взыскивается путём выставления Заказчиком счета Подрядчику, либо вычитается из причитающегося Подрядчику платежа. Подрядчик обязан уплатить сумму неустойки
(штрафа, пени) по первому требованию Заказчика.
|
|
10
|
Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного Контрактом, произошло вследствие
непреодолимой силы или по вине другой стороны.
|
|
11
|
Размер неустойки не подлежит изменению в арбитражном порядке.
|
|
12
|
Общая сумма начисленного штрафа за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.
|
|
|
Спецификация
|
|
Наименование товара (работы, услуги)
|
Количество
|
Цена за ед. руб.
|
Стоимость, руб.
|
|
1
|
ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ ОКОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ. Работы по капитальному ремонту оконных проемов зданий
|
1 (УСЛ ЕД.)
|
141286.80
(Не выше)
|
141286.80
|
|
|
Обязательное указание страны происхождения ТРУ: Нет
|
|
Проверка минимальной цены
|
|
Способ определения минимальной цены
|
Расчётная цена
|
|
Метод расчета
|
Проектно-сметный метод
|
|
|
|
Статус закупки: Подача предложений
|
|
Информация предоставлена на: 24.12.2021 13:44
|
Полная информация по тендеру закрыта