Продажа или аренда готовых сайтов на портале tenderer.ru
Тендеры и конкурсные торги / Рязанская область / Транспорт

19-12-2021

Поставка стеклоомывающей незамерзающей жидкости и шампуня для бесконтактной мойки транспортных средств. (#59171284)

Стать клиентом Регион проведения тендера: Рязанская область
Город проведения закупки/тендера: Рязань
Сумма контракта: 190 270 рублей
Организатор тендера: ФКУ "ЦХИСО УМВД РОССИИ ПО РЯЗАНСКОЙ ОБЛАСТИ"
Поделиться

Открытый тендерПолная информация по тендеру закрыта

Полная информация доступна только для подписчиков портала.
Стать подписчиком »
Объявление о закупке №100147205121100450
Номер 100147205121100450
Дата и время размещения закупки 18.12.2021 11:22
Дата и время окончания подачи предложений 20.12.2021 10:00
Идентификационный код закупки 211623410380662340100100102370000244
Информация о заказчике тендера
Наименование организации ФКУ "ЦХИСО УМВД РОССИИ ПО РЯЗАНСКОЙ ОБЛАСТИ"
ИНН организации 6234103806
КПП организации 623401001
ФИО уполномоченного лица заказчика Кирюшина Алла Александровна
Адрес организации Российская Федерация, 390026, Рязанская обл, Рязань г, УЛИЦА 14-Я ЛИНИЯ, 1-А
Адрес электронной почты заказчика omto.uvd.ryazan@yandex.ru
Номер контактного телефона заказчика +7(491)229-92-41
Дополнительная контактная информация
Условия закупки
Наименование закупки (предмет контракта) поставка стеклоомывающей незамерзающей жидкости и шампуня для бесконтактной мойки транспортных средств.
Способ закупки Закупочная сессия
Тип закупки Закупка до 600 000 руб. (п. 4 ч.1 ст. 93 Закона №44-ФЗ)
Стартовая цена / максимальная цена, руб 190270.00
Вид оплаты Оплата по счету
Условия оплаты Отсроченная оплата
Дата платежа 29.12.2021
Планируемая дата заключения контракта 21.12.2021
Информация о возможности и случаях одностороннего расторжения сделки в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств, в том числе в случае, если: - Поставщик нарушил сроки поставки товара и это повлекло потерю интереса Заказчика к исполнению Контракта; - Поставщик не устранил в установленный Заказчиком срок недостатки поставляемого товара, либо эти недостатки существенны и недопустимы.
Дополнительные условия
Государственный оборонный заказ Нет
Участником закупочной сессии не может быть лицо, информация о котором включена в Реестр недобросовестных поставщиков ФЗ-44 Да
Максимальный срок поставки (выполнения работ, оказания услуг) 28.12.2021
При подаче предложения поставщику (подрядчику, исполнителю) необходимо предоставить документацию по ТРУ Нет
Требование к документации по ТРУ
Условия поставки
Доставка товаров или выполнение работ (оказание услуг) по месту нахождения заказчика Дополнительная информация по тендеру о доставке График поставки
г Рязань, ул 14-я Линия, д 1А г. Рязань, ул. 14-я Линия, д.1А в течение 5 рабочих дней с момента заключения Контракта.
Ответственность сторон
№ Описание пункта
1 1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения принятых на себя обязательств стороны несут ответственность в соответствии с требованиями Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ, а также постановления Правительства Российской Федерации от 30.08.2017 № 1042. 2. В случае невыполнения условий Контракта Заказчик не позднее 15 дней с момента неисполнения Поставщиком принятых на себя обязательств направляет претензию (требование, уведомление) о взыскании задолженности в досудебном порядке.
2 3. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, Поставщик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней). Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства. Такая пеня устанавливается контрактом в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы. Штрафы начисляются за ненадлежащее исполнение заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных контрактом. Размер штрафа устанавливается контрактом в порядке, установленном Правительством Российской Федерации.
3 4. За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, размер штрафа устанавливается в сумме 1 000 рублей. 5. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного Контрактом, которое не имеет стоимостного выражения, размер штрафа устанавливается в сумме 1 000 рублей. 6. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком, обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных контрактом, размер штрафа устанавливается в размере 10% цены Контракта.
4 7. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства, и устанавливается контрактом в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены контракта (отдельного этапа исполнения контракта), уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных контрактом (соответствующим отдельным этапом исполнения контракта) и фактически исполненных Поставщиком, за исключением случаев, если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления пени. 8. Общая сумма начисленных штрафов за неисполнение или ненадлежащее исполнение Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.
5 9. Уплата неустойки не освобождает Поставщика от его контрактных обязательств. 10. Неустойка (штрафы, пени) взыскивается путём выставления Заказчиком счета Поставщику, либо вычитается из причитающегося Поставщику платежа. Поставщик обязан уплатить сумму неустойки (штрафа, пени) по первому требованию Заказчика. 11. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного Контрактом, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны. 12. Размер неустойки не подлежит изменению в арбитражном порядке. 13. Общая сумма начисленного штрафа за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.
Спецификация
Наименование товара (работы, услуги) Количество Цена за ед. руб. Стоимость, руб.
1 АВТОШАМПУНЬ. Шампунь для бесконтактной мойки транспортных средств 19 (шт.) 1570.00
(Не выше) 		29830.00
2 ЖИДКОСТЬ СТЕКЛООМЫВАТЕЛЯ. Стеклоомывающая жидкость, незамерзающая 5730 (Л;ДМ3.) 28.00
(Не выше) 		160440.00
Обязательное указание страны происхождения ТРУ: Нет
Проверка минимальной цены
Способ определения минимальной цены Ценовое предложение от поставщика (подрядчика, исполнителя)
Поставщик (подрядчик, исполнитель), от которого поступило ценовое предложение ООО "ТФК "КОМТЕКС" (ИНН: 6230005036, КПП:623001001)
 
Статус закупки: Запланирована
Информация предоставлена на: 18.12.2021 14:15

Приложения

минимальное КП.pdf
ГК с ЕП (шампунь незамерзайка).doc

Источник тендера:
только для подписчиков »


Источник тендера:
только для подписчиков »

Другие тендеры за этот временной период

Услуги по обслуживанию помещений комплексные, 3000 усл. ед
Система кондиционерования воздуха (сплит-система) настенного тип
Поставить электротовары для нужд УМВД России по Курской области
Кулер для воды ApexCool 07L или эквивалент
Услуги по обслуживанию помещений комплексные, 3000 усл. ед
Поставка электротоваров для нужд УМВД России по Курской области

Зарегистрируйтесь!

Для начала работы заполните форму:

E-mail Пароль
Комментарий


Зарегистроваться через:

Как использовать информацию по этому тендеру?


  • Мы публикуем всю информацию, которая позволит Вам учавствовать в закупке.
  • Через поиск Вы можете найти все закупки по Вашим словосочетаниям.
  • Для большой эффетивности и удобства рекомендуем Вам подписаться на бесплатную рассылку анонсов по новым тендерам. Вам не надо будет каждый раз заходить в поиск на сайте, чтобы узнать есть ли что-то новое. И Вы сможете оценить эффективность нашего сервиса в полной мере.

    • Ежедневная рассылка по победителям и участникам тендеров и госторгов в формате excelЕжедневная рассылка по победителям и участникам тендеров и госторгов в формате excel!
    Предлагаем воспользоваться новым сервисом портала - получение информации о победителях и участниках проведенных госзакупок. С полной структурированной информацией по каждому участнику, с разбиением на столбцы: в формате excel.